拟定详细的合同是为了保护我们的既得利益，确保我们的权益得到充分尊重，合同的签署可以建立起互信和合作的基础，九九范本网小编今天就为您带来了建筑钢材合同通用7篇，相信一定会对你有所帮助。
建筑钢材合同篇1
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循诚实、信用、平等自愿原则，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下合同条款：
一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：
1、数量：该工程所需要总重量约为_____吨。
2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。
3、供货时间：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。
二、质量标准
国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。
三、需购货工地：重庆市丰都县第一建筑工程公司驻武隆城开〃盛世金都项目工地。
四、验收标准
交、收货地点在重庆市巨龙钢材市场，甲方提供的钢材检验报告必须随货同行，材料必须先检后用。如果在工程上的都视为合格产品，如经检验不合格乙方必须在一周内向甲方提出，乙方在保证钢材未加工的情况下甲方负责换货及运输费用，否则后果由乙方自行负责。
1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。
2、乙方指定委托验、收货人：
(身份证号：_____ ) (身份证号：_____) (身份证号：_____ )如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。
五、结算及计价方法
1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;
2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的`执价为准;
3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;
4、吊装费由乙方提货时付给甲方。
六、付款方式
1、此工地总钢材量是_____吨，前期垫资_____吨，垫资时间为_____月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。
2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加450元为利润加在送货单上，垫足1500吨后的2500吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加200元/吨作为利润，付款时间在拉货当天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。
七、违约责任：以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨300元计算补付给甲方。
八、如有合同争议的解决方式
本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。
九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合同执行完毕后，自动解除效力。
十、若乙方不能按约定支付钢材货款及违约金，丙方具有担保从乙方应收款代扣支付给甲方，如丙方都不能及时付款，如果最后货款迟不得超过三个月，但每一个月必须把违约金每吨每天7元打一次清算条，甲方有权以本工地房屋的买价少1000元/平方米抵扣货款，加盖公章。
甲方(章)：
乙方(章)：
委托代理人：
委托代理人：
签约地点：
签约时间：
建筑钢材合同篇2
买受方：___________
出卖方：___________
工程名称：___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付
2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。
2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2.3交货地点：本项目工程工地。
2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。
第三条计量
3.1以买卖双方确认的'实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点
4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项
5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务
6.1买受方的义务
6.1.1按合同约定支付价款。
6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6.2出卖方的义务
6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。
6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任
7.1买受方的违约责任
7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7.2出卖方的违约责任
7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。
第八条争议的解决方式
8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力
9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文
买受方：(公章)成都建工集团总公司
委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
出卖方：(公章)___________
销售部委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
合同签订日期：___________年___________月___________日
建筑钢材合同篇3
购货方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)：
签订地点：
根据中华人民共和国经济合同法，经甲乙双方友好协商，签订本合同。
第一条：淮南瀚城二期项目所需的钢材原则上全部由甲方供应。经甲乙双方协商原则上确定乙方为产品供货方之一。
第二条：甲方根据工程实际进度的需要分批进行采购，每次实际采购产品的规格、数量应提前一周以书面形式通知乙方，以货到现场实际验收数量为准。
第三条：甲乙双方同意每次所采购钢材的价格参照当时的市场行情双方共同协商确定。
第四条：乙方确保材料质量，甲方按国家相关规定标准进行验收，如遇货物质量问题，甲方可无条件退货。
第五条：由乙方负责将材料运至甲方在淮南市指定地点并承担运杂费、装卸费等相关费用。乙方在接到所需材料的规格、数量书面通知后的一周内提供给甲方，逾期则视为违约。
第六条：乙方将所供材料运到甲方指定地点时，甲方委派相关人员进行验收，并对所供材料进行复检，验收合格后付款。乙方须开具增值税发票给甲方。
第七条：合同签订后，双方均不得违约，否则，违约方须赔偿对方经济损失及一定数额的违约金。
第八条：本协议在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的协议管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第九条：本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本协议之内，所有附则在法律上均与本协议有同等效力。
第十条：本协议自双方签章之日起生效，本协议共一式四份，由甲、乙双方各执正本二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑钢材合同篇4
需方（甲方）：
供方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就货物供货事项协商一致，订立本合同。
一、供货时间、地点
1、甲方承建的项目工程所需钢材全部有乙方负责分批供应。
2、供货地点：
3、供货时间：由甲方材料不下达计划单，乙方在接甲方计划单后3—5天内供货到工地，运输及卸装费用由乙方负责。
二、钢材质量、品牌、数量、检验及验收
1、乙方所供材料须符合国家标准，并有乙方提供厂家质量保证书复印件（加盖供货单位公章），不指定品牌，如“广州钢材批发网”上的（友钢、大兴、桂鑫、珠州、中润、红嘴、腾达、苍梧、通宇、开盛等）以送检合格为准，数量暂定8000吨，以甲方实际需要量为准。
2、甲方应按照国家施工有关规定，对乙方所供钢材必须先质检后再用材。
3、甲方对乙方所提供钢材如未经质检部门检验而用材，后果由甲方负责，乙方不承担任何责任。如检验不合格，乙方可申请复检，复检不合格，乙方负责退回本批钢材，并及时（24小时内）更换合格钢材不送到甲方工地，更换材料的相关费用由乙方承担且送检、复检费用由乙方承担。
4、钢材进场时由甲方工地验收员甲方验收人员签字确认，并以此作为双方结算的有效凭记，并具法律效力。
三、钢材价格及计算方式
1、随行就市，按广州钢材批发网当天公布的价格，星期六价格按照前一（星期五）的价格，星期天的价格按照后一天（星期一）的价格，线材上调80元人民币/每吨，螺纹钢上调80元人民币/吨（不含三级钢）作为此合同的结算价格。此价格不含税，如果甲方需开发票，一切税金及费用由甲方负责。
2、螺纹钢按国家理论计算方式点条计算重量。
3、线材按过磅计算重量，由甲方指定工程附近磅称过磅，如误差超200公斤以
四、结算付款方式
15日内向乙方付清当批次货款，如未付清货款乙方有权停止供货。
2、原人民币钢材款待主体封顶两个月内按每月平均支付给乙方，否则属违约。
五、双方责任
（一）甲方责任：
1、提供必要的运输道路，卸货场地。
2、委派现场工作人员监督产品质量、组织对乙方的货物进行验收，签署验收文件。
3、按合同约定付款。
（二）乙方责任：
1、按合同约定的时间及地点供货，按甲方要求将货物吗放整齐，不准许用自卸方式卸货。
2、在供货前24小时，乙方应通知甲方人员准备接收。有甲方人员在供货现场清点并交接货物。乙方提前供货的，要经甲方同意，否则产品在供货日期前毁损、灭失风险及有关保管费用由乙方自行承担。
3、乙方在供货过程中，须保护货物成品，如在供物过程中造成损坏或丢失的，乙方应赔偿。
4、所有货物在验收钱均有乙方保管，如有损坏或遗失由乙方负责。
六、违约处理
1、因乙方原因未按合同约定的日期进场供货的，应承担的违约责任，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支付违约金，逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方应按合同产品总价款的1%向甲方支付违约金。乙方同意在垫付的壹仟万元中扣除，不足部分甲方有权继续追付。
2、乙方所提供货物不符合合同约定的要求的，乙方应按甲方要求在3天内更换直至通过验收，不合格货物应在24小时内撤离甲方场地，甲方不承担照管责任。因此造成逾期交货的，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过5日，甲方有权解除合同，乙方应按合同产品总价款的1%向甲方支付违约金。
3、乙方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如需要，应照数补交。
4、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
5、甲方未按合同约定的时间付款的，超过十五天后每逾期一日，按应付而未付货款总额的1‰想乙方支付违约金。
6、本合同内甲方工地所有钢材在乙方履行合约的前提下不得与其他单位购进，不得另作它用，否则违约，乙方有权停止供货，甲方并结清所有货款，并赔偿一切经济损失。
七、合同终止
（1）本合同已约定履行完毕。
（2）本合同经双方协商一致而终止。
（3）本合同因一方出现违约，经另一方涵告后任未纠正，导致合同无法正常履行，在另一方发出解除合同的`通知并送达后和认同解除。
（4）法律、法规规定终止的其他情形。
（5）合同终止后，不妨碍乙方向违约方追究违约责任，亦不影响一供货物得售后服务。
八、其他
（1）下列文件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（2）乙方提供甲方认可的样品、说明书及有关技术资料。
（3）双方约定的补充条款。
（4）相关的国家、行业规范。
（5）双方往来书面文件。
（6）合同及其补充协议经双方签字、盖章起生效，并在质保期满，结清余款之日起自行终止。
（7）合同的履行过程中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，可以向惠州市有管辖权的人民法院提起诉讼。
（8）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
签约（法人）代表：
签约（法人）代表：
地址：
地址：
签订日期：______年__月__日
签订日期：______年__月__日
建筑钢材合同篇5
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，z某和c某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉z某、c某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
建筑钢材合同篇6
甲方（需方）：____________（以下简称甲方）
乙方（供方）：____________（以下简称乙方）
1、经甲乙双方友好协商确定，乙方为甲方在地建造的____________工程提供钢材。
2、钢材总量约____________吨，每吨钢材价格为（或见附件）元，按国家规定的`理论重量计算，乙方负责送货到工地，下力费由甲方承担。
3、所有钢材规格。型号。数量。经甲方确认采购后通知乙方，乙方应在____________天内按甲方采购要求将所有钢材送达指定地点，经甲方人员确认签收后，乙方不再对所送钢材承担质量、检测及其费用等承担责任，已签收钢材质量、检测等一切问题都由甲方承担。
4、甲方指定。为签收到钢材的代表，上述人员任意一人在送货单上签字即应负法律效力，视为欠条。
5、付款方式：由上述第四条4中的人员签字后算起，甲方所欠钢材款应在____天内一次性付清，否则视为违约，违约时起总货款数按肆分利息计算，每月付清利息，并处（违约）罚金____________万元。
6、本合同一经双方签字，即具有法律效力。本合同一式两份，双方签字并按手印后生效，钢材款付清后自动无效。
7、担保人责任：如甲方违约，一切钢材款、违约金等都由担保人偿还。
8、签约地点：____________
甲方：____________乙方：____________担保人：____________
________年____月____日________年____月____日________年____月____日
建筑钢材合同篇7
甲方：
乙方：
经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》双方互惠互利的前提下，特定如下协议：
一、甲方所承建的'，全部由乙方供应。
二、钢材质量标准：合格产品。
三、计算标准：螺纹、圆钢、带肋、按国家理论计点支计算。线材以过磅为准。
四、价格标准：送货当天以武汉市意达武汉网站武钢鄂钢产品信息价格为在基准价上另加元吨为双方成交价送合格产品，运费由乙方承担，下费由甲方承担。不含税票。
五、结算标准：价格及数量以甲方指定收料员签字为准。（收料员由甲方指定委派，甲方向乙方下达委派通知书，通知书上应注明收料员的姓名、身份证号及联系方式，并附有身份证复印件。）
六、结算方法：甲方在收到乙方钢材后，须在四十五日内付清货款，如果甲方不能按时付清货款按钢材总量每吨每天加5元。
七、如甲方不能按第六条付款方式付款给乙方，乙方有权停止供货，并有权追回全部货款。
八、违约责任：（1）乙方责任：乙方应按甲方用量的计划单在三日内负责将钢材送到甲方指定的地方，除自然条件不可抗拒的情况下，造成甲方停工或其他损失，应由乙方承担甲方相应损失；（2）乙方送钢
材应按甲方的质量要求配送，如有钢材不合格现象，（在接到甲方通知后）乙方应即时进行调换，上下费及运费由乙方承担。（3）甲方责任：此工程的所有钢材（螺纹钢、圆钢、线材、带肋钢）甲方不得向任何单位购进，否则甲方属违规约，则乙方不仅有权停止供货、而且有权按本合同第六条向甲方索要钢材款以及从停止供货起按已送钢材总量每天每吨加5元计算违约金。
九、甲乙双飞如果有未尽事宜另行协商，经甲乙双方同意后，达成书面协议。
十、如果甲乙双飞未按合同|履行责任，经过甲方双方协商未妥，甲方或乙方则可向武汉市仲裁委员会提交诉讼。
十一、本合同一式二份签字后即时生效。
甲方方签章
乙方签章
20xx年xx月xx日：
会计实习心得体会最新模板相关文章：
