大家是不是在为怎么写合同而犯愁呢，在写合同时我们都要考虑到双方的共同利益，下面是九九范本网小编为您分享的电锅炉安装合同6篇，感谢您的参阅。
电锅炉安装合同篇1
甲方： （以下简称甲方）
乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 （以下简称乙方）
一、工程名称：锅炉安装；
二、工程地点：甲方锅炉房；
三、工程范围及工作内容：
1. 1台dzl4-1.25-aⅡ锅炉本体及阀门仪表安装；锅炉上台就位归甲方。
2. 锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。
3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工，水箱现场制作；
4. 对于能够利用的旧材料、旧设备，如：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等，乙方本着对甲方负责和节约的原则，尽量修旧利废；
5. 汽水管道出锅炉房100米到车间，价格另议。
6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用；
7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》，甲方承担费用。
四、材料供应和技术要求：
1. 安装所有材料由甲方购置，包括：钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等；
2. 乙方承担安装辅料和工具，包括：电焊条、氧气乙炔等安装使用物料；
3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料，乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。
五、验收标准：
1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范；
2. 当地技术监督局检验合格；
六、工程期限：自2xx年 月日开工之日起，至试车合格之日止，计 30天。如遇超过4小时的停水停电，及材料供应不及时，工期应相应顺延。
七、工程造价：
1. 安装工费共计 万 千元整（不含锅炉房以外管道）。
2. 施工期间的'水、电费归甲方单位。
3. 出现本合同以外的安装项目，甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。
4. 如果因甲方原因出现返工和误工，甲方应给乙方签证，施工完成后双方协商解决。
八、付款方式：
1. 合同成立，甲方预付仟元整；
2. 工程进行半数再付 万元整；
3. 安装调试验收合格后，甲方一次付清合同款；
4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。
九、其它：
1. 施工期间，乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。
2. 施工期间，甲方提供食宿条件，费用乙方自理。
3. 乙方应安全文明施工，如发生工伤事故，乙方负责。
4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏，乙方应当修复或赔偿。
5. 未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。
甲方：乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 甲方代表： 乙方代表：
地址：地址：郑州市高新区瑞达路99号 开户行： 开户行：建行开支
帐号：
联系方式：
合同签定日期：
20xx年 月日
帐号：
联系方式：
电锅炉安装合同篇2
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：
一、项目概况：
1、项目名称：
2、项目地点：
3、项目内容：锅炉基础及其他配套设备基础的土建、2吨蒸汽锅炉就位、所有配套设备的安装、烟风道连接、除尘系统的整体安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续的办理、锅炉安装后的相关验收、配合煮炉、锅炉试运行(正常出气、正常工作)。
二、承包方式：
包工包料(安装中所需材料费用如：钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺丝等等其余一切辅助材料全部由乙方自己承担)。保质保量，保工期，保安全，保文明施工，达到合格工程标准。
三、项目技术与质量要求：
1、验收标准：
①按甲方提供的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收
②锅炉安装工程施工及验收规范
2、项目材料及设备：
本项目范围内的锅炉本机及厂家所提供的配套设备(厂家的`发货清单为准)由甲方采供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等等由乙方全部采供承担;所有进场材料及外购设备质量必须达到国家规定的现行质量标准。提供材质检验报告、合格证等证明材料，由甲方对其认质认可，由乙方承担质量担保。
四、项目造价：
本项目安装总价值为人民币 (￥： 元)。锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。
五、项目施工工期限：
本合同自签定之日起生效。项目施工工期从 年 月 日起至 年 月 日完工，项目工期为 天。
六、付款方式：
工程竣工后，经验收合格。乙方交给甲方锅炉全部的质检手续，开据税务发票，甲方在3个工作日内付清工程款的95%，剩余5%做为质保金，待保修期到期之日后付清。
七、安全约定：
乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任乙方自负。
八、项目验收及保修：
1、乙方现场施工、调试全部完成后，由乙方负责向质检部门申请验收。
2、项目验收合格后，乙方向甲方移交完整的设备随机资料及验收合格资料。
3、项目保修期为3个月，自甲方验收达到合格标准之日起计算。保修期内，若出现(除厂家索配设备)乙方所安装物件或安装失误导致的质量问题，乙方应无条件在12个小时内赶到现场维修。
九、双方职责与义务：
甲方：
1、提供锅炉基础设施部分的土建施工图。
2、负责为乙方现场施工提供供水、电及其接点。水电费用由甲方负责。
3、按照合同约定，及时拨付工程款。
乙方：
1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。如有异议与甲方及时沟通。
2、做到安全生产，文明施工。
3、提供完整的工程资料。
4、工程质量达不到约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。
5、乙方由于非自然力影响，未按工期要求完成工程项目，应每天按合同总价值的5%缴滞纳金。
十、违约责任与争议解决：
1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。
2、争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不成，交由当地仲裁部门解决或依法向伊旗人民法院起诉。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电锅炉安装合同篇3
供方：________________________（以下简称甲方）
需方：________________________（以下简称乙方）
合同编号：________________________
签订地点：________________________
签订时间：________年________月________日
一、产品名称、型号、商标、厂家、单位、数量、金额、供货时间数量。
二、质量要求：技术标准，供方对产品质量负责的条件和期限：
1、锅炉按有关标准进行验收。
2、锅炉主机质保期为________年，锅炉辅助设备质保期为________年。
3、在质保期内对设备进行免费维修（人为造成的或不可抗拒因素的不享受免费维修的服务）
三、交（提）货地点、方式：交货地点为供方公司。
四、运输方式及到达站（港）和费用承担：供方负责将所有设备运送到甲方公司工地，运费由供方承担。
五、合理损耗及计算方式：无。
六、包装标准：有些辅助设备有包装的不回收。
七、验收标准：方法及提出异议期限：按出厂发货清单、清点，如有异议7天内告知供方。
八、结算方式及期限：锅炉合同一经签订，甲方先预付定金30%，收到定金后25天内交货。待锅炉提货时款到发货，并开具增值税发票。
九、如需担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十、违约责任：锅炉合同签订后，甲方和供方必须按照经济合同法的相关条款执行，如有一方未能履行合同，则另一方有权终止合同并要求相关赔偿。
十一、解决合同纠纷的方式：双方本着有好合作的原则协商解决，但保留使用法律手段。
十二、其它约定事项：
1、供方提供给甲方锅炉基础图及技术指导，供方负责锅炉土基及锅炉房平面图。按供方施工图进行施工。
2、甲方提供给供方在安装当中水、电、气通进锅炉房内以便安装，有相关人员配合。
3、供方提供锅炉质量证明书，产品合格证书，安装使用说明书、办理锅炉安装相关审批领证手续及相关技术资料等。
十三、本合同一式两份，供需双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____
电锅炉安装合同篇4
建设单位： 简称：(甲方)
承包单位： 简称：(乙方)
甲方委托乙方代购4吨燃气蒸汽锅炉一台，型号：wns4---1.25-yq及部分辅机设备，质量标准按tsg0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行，并由乙方负责购买安装，为使此工程保质保量按时完成，依据国家合同法有关规定，经双方协商签订本合同。
一、工程地点： 北京市通州区宋庄镇徐辛庄
二、工程范围：旧锅炉拆除、新锅炉基础改造。新锅炉及辅机购买、运输、安装、
告知、锅炉许可证办理等全过程。燃气设备管道由燃气站接至锅炉燃烧机。(不 包括土建及消防报警工程)。乙方负责向国家有关部门申请办理锅炉节能改造补 助资金手续，甲方提供必要的手续。
三、承包方式：该工程实行包工包料。
四、检验标准： 按tsg0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行。
五、工程造价：工程总造价：468700锅炉购买、运输、安装、告知、办证全过 程费用(见报价表)。旧锅炉拆除归甲方自行处理。
六、付款方式:
合同签订后，甲方支付乙方工程总价60%，锅炉设备到货支付20%，安装验收合格各种手续齐全后甲方支付乙方工程款20% 一次付清。燃气设备和管道工程造价16万元(见燃气系统报价单)乙方负责联系有资质的.单位负责设计、安装、运行、维护，甲方与该公司签订三年供气合同设备免费安装使用，三年之内甲方如果有其他气源代替，设备和管道归乙方所有，乙方负责拆走，甲方按使用日折算补偿乙方费用，但最低不少于50%费用。燃气费用甲方与燃气公司单独结算。燃气价格执行北京市发改委下发(北京燃气在线)指导价格。甲方不得以任何理由延期付款，否则每日支付乙方1%的工程款作为利息补偿乙方。直至款项结清为止。
七、工程期限：工程进场日起40个工作日完成。具备运行条件。不包括办证日期。
如遇特殊情况，如政府法令、不可抗力。因甲方和气候的原因工期顺延。乙方原因造成，工期不变。其他特殊原因双方共同协商可延长或缩短。
八、甲方负责：负责水、电、路三通，协调工程中有关问题，以利工程顺利完成。
九、乙方负责:在施工中，严格按照技术要求、操作规程和验收规范施工，确保工程质量，遇到问题及时与甲方联系。要对施工人员安全、文明施工教育，对施工 中发生的事故负责。
十、 违约责任：
1.如果一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。
2.争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不 成，依法向通州区人民法院起诉。
十一、工程维保：自验收日起一年。乙方所做工程运行中发生故障，乙方接通知后 6小时内到达现场维修，人为或外力损坏除外。
十二、本合同一式四份，甲、乙双方各两份，自双方签字盖章之起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电锅炉安装合同篇5
甲方：
乙方：
甲方双方商定将（城南骨科医院）蒸汽锅炉、采暖锅炉、设备安装等施工承包乙方：
1、承包方式：包工包料包机械。
2、承包范围：
（1）4吨采暖锅炉全部设备安装调试；
（2）0.5吨蒸汽锅炉全部设备安装调试；
（3）两台锅炉辅机基础现场制作浇筑；
（4）两台锅炉配电安装调试；
（5）锅炉配套水泵安装等（包括4吨、0.5吨两台锅炉）；
（6）锅炉现场吊运就位及各种设备吊装、吊运；
（7）水箱制作安装管道防腐保温等；
（8）两台锅炉自来水安装及蒸汽锅炉管道外线到空调机房内焊接安装。
3、质量要求：
（1）安装锅炉水泵管道采用国标管材、管道防腐防锈，刷漆两遍；
（2）锅炉补水箱采用0.04cm正尺铁板制作水箱内防腐刷环氧防锈漆；
（3）阀门及管件采用正规厂家及国标；
（4）锅炉配电采用地埋线加套管（主材铜线）。
4、工期要求：开工日期年日至 天。
5、承包单价：本价格包括范围内所有内容所发生的`费用（不含税金）一次包死，总造价为 元整（小计： 元）。
6、付款方式：安装人员及安装工具进厂后付乙方材料款30%，工程完成90%给付乙方60%工程款，全部完成合格验收后，给工程款95%，余款5%质保金过第一个采暖期后，无安装质量问题，一次性付清。
7、双方责任：
甲方：（1）甲方应给乙方提供施工场地及水电；
（2）甲方有权对乙方的进度质量、安全、检查、监督对不合格工程有权责令乙方限期整改或停工。
乙方：（1）保证施工质量，严格按照设计及相关规范施工。
（2）乙方雇佣人员、机械在施工中给自身、甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方负全责及全部经济赔偿。
8、乙方负责两台锅炉的报装及报验，办理锅炉使用证（费用由甲方承担）。
9、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，如一方违约，由违约方承担一切经济责任（双倍赔偿）。
10、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字后生效。
甲方： 乙方：
代理人：代理人：
年 月 日 年 月 日
电锅炉安装合同篇6
工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 工程承包方（以下称乙方）：
就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：
一、 供货范围（详见附件）
二、安装范围
1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；
2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收
1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。
2、乙方负责锅炉设备调试工作。调试所需水、电、气由甲方提供。
3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。
四、工程总价及结算方式
1、工程预算总价________ 元（______ 圆整）；
2、合同签订时甲方付给乙方________ 元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________ 元，余款 ________ 元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。
五、其他约定
1、施工期限_____年____月 ____日至_____年 ____月 ____日。
2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。
六、解决纠纷方式
1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。
3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。
甲方：（印章）乙方：（印章）
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
委托代理人 （签章）：委托代理人（签章）：
联系电话： 联系电话：
联系人：联系人：
开户行：开户行：
账号： 账号
签约时间：年 月 日
会计实习心得体会最新模板相关文章：
★ 安装合同模板8篇
★ 安装电梯合同5篇
★ 广告安装合同7篇
★ 安装合同7篇
★ 护栏安装合同8篇
★ 灯具安装合同8篇
★ 安装空调合同5篇
